疫情当中的建筑业

〖One〗疫情对建筑业的影响兼具短期负面冲击与长期正面推动作用 ，短期主要体现在在建工程停工导致的成本 、进度、安全
、质量压力，长期则通过社会需求变化和行业治理升级推动建筑业高质量发展。

〖Two〗疫情下建筑行业是否转行需结合个人职业规划、能力迁移成本及行业新趋势综合判断
，无绝对答案，但可通过分析行业现状 、转行方向及新拓展领域做出理性选择 。

〖Three〗建筑工地在疫情下遭遇“招工荒”的主要原因包括：农民工对健康风险的规避
、农村就业机会增加、工资结算问题以及劳动力代际断层。健康风险规避：疫情使农民工对生命安全更加重视 ，建筑工地劳动强度大 、环境差
，属于高危职业，且疫情期间人员密集易增加感染风险
。

〖Four〗建筑行业遇上疫情 ，工人停工
，农民工的损失应由雇主或项目方根据实际情况进行赔偿或补助。

5
、建筑行业遇上疫情，工人停工 ，农民工的损失应由雇主或项目方根据实际情况进行赔偿或补助 。在疫情期间
，由于疫情防控的需要，许多工地选择停工停产 ，这是为了响应上级单位号召
，为大局着想，尽早阻断疫情传播
。然而 ，这种停工措施也给农民工带来了损失，特别是对于那些依赖日薪维持生计的工人来说
，停工意味着失去了收入来源。

疫情导致工程施工延误的工期 、费用是否可以索赔?

疫情导致的工程施工延误的工期可以索赔，费用索赔需根据具体情况分担 。工期索赔 在建设工程领域 ，由于新型冠状病毒肺炎疫情的突然爆发且至今尚未找到行之有效的治疗手段
，为了避免疫情扩散，各省市采取措施限制农民工流动
、推迟开复工日期 ，这些措施直接导致了施工单位的工期延误
。

因不可抗力引起或将引起工期延误
，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担 。

上海法院及相关政府部门针对疫情影响下工程项目面临的问题 ，主要从工期顺延 、费用分担
、合同结算等方面给出了指导意见和处理原则
。具体如下：工期顺延因疫情导致停工的
，一般可顺延工期：上海法院认为，疫情以及疫情防控措施通常属于不可抗力。

疫情影响下工程项目面临的种种问题,上海法院怎么说?

〖One〗上海法院及相关政府部门针对疫情影响下工程项目面临的问题 ，主要从工期顺延、费用分担 、合同结算等方面给出了指导意见和处理原则 。具体如下：工期顺延因疫情导致停工的
，一般可顺延工期：上海法院认为，疫情以及疫情防控措施通常属于不可抗力
。

〖Two〗一直以来 ，传统房地产的“高周转、短周期 ”运营思维是产业地产的“痼疾”所在，造成了诸如科技园区空心化
、招商引资难、与地方政府利益割裂等一系列问题。

〖Three〗作为行为规范
，工程项目管理中的合同只对合同当事人如业主 、承包商
、监理及材料供应商等起约束作用，对与合同无关的人员没有丝毫约束力 ，从这个角度上说
，合同是一种作用范围较小的特殊的行为规范，目的是维护当事人的权利义务关系 ，作用范围仅限于当事人之间 。

〖Four〗工程款拖欠（Project Payment.default）问题一直困扰着建设领域
，严重影响了中国经济的发展，也给建筑业和社会经济秩序带来许多负面影响。近几年来 ，对工程款拖欠的研究有众多说法
，如信用体系不健全、法律法规不完善 、政府监督力度不够等
。

5
、通常也会害怕因为不能够及时的发工资，或者其他的一些相应的问题而影响到自己。

疫情严重,建设工程单位为什么要冒险开工?

〖One〗综上 ，疫情期间开工并非“冒险
”
，而是政策支持与企业需求共同作用的结果 。通过工期顺延、成本覆盖 、资金优化等措施，政府有效降低了企业复工风险 ，同时保障了重点工程和民生项目的推进，实现了疫情防控与经济发展的平衡
。

〖Two〗因此
，企业主需要在生存与安全之间做好权衡，避免聚集是最好的切断疫情爆发的根源。

〖Three〗核心原则：电力建设工程（尤其是风电项目）各参建单位需坚持“时间服从安全和质量”的原则 ，科学规划工程建设时间节点
，杜绝因抢工期或超能力作业导致施工安全风险及工程质量隐患 。

山东住建厅发布通知,因疫情造成窝工或赶工,费用由发包人承担!

〖One〗山东省住建厅发布的通知明确，因疫情防控造成的施工降效
、窝工及赶工费用由发包人承担 ，相关费用计入工程造价并通过审定的施工组织方案确定
。 具体内容如下：费用承担范围 窝工与赶工费用：因疫情防控导致施工效率下降（降效）、停工待工（窝工）
，或应建设单位要求赶工产生的费用，均由发包人承担。

〖Two〗施工降效 、窝工及赶工费用：因疫情防控导致的施工效率降低
、窝工或建设单位要求赶工产生的费用 ，计入工程造价
，由发包人承担 。具体金额由发承包双方根据审定的施工组织方案确定
。人工与材料价格波动：因人工短缺、交通不便导致的人工成本和材料价格上涨，超出合同约定风险幅度的部分 ，由发包人承担。

〖Three〗因疫情防控导致的停工和工期延误相关损失
，如停工期间工资 、后期赶工费用等，合同有约定的从其约定 ，没有约定的，由建设单位和施工企业协商合理分担 。慎重提出解除合同要求
。法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百九十八条 隐蔽工程在隐蔽以前
，承包人应当通知发包人检查。